(Оплата проводиться в три етапи)
Сума договору становить: рублів
1.Сумма передоплати становить: ___________________ (цифрами) ________________________________________________________________________________ ____________________________________________ (прописом)
Передається при підписанні цього договору.
Грошові кошти отримав: _______________________ (Виконавець)
Грошові кошти передав: ________________________ (Замовник)
2.Сумма за доставлений матеріал (комплект зрубу): _____________ (цифрами) ______________________________________________________ (прописом)
Грошові кошти отримав: _______________________ (Виконавець)
Грошові кошти передав: ________________________ (Замовник)
Розрахунок проводиться після вивантаження бригадою будівельників всіх необхідних для зведення зрубу пиломатеріалів і підписання акту прийому-здачі.
3.Сумма за складальні роботи: ______________________ (цифрами)
Розрахунок проводиться по завершенню виконання всіх робіт за даним договором.
Грошові кошти отримав: _______________________ (Виконавець)
Грошові кошти передав: ________________________ (Замовник)
Оплата здійснюється після установки і акту здачі та приймання виконаних «Виконавцем» робіт за цим договором бригаді будівельників або Виконавцю.
Всі грошові розрахунки за цим договором Сторони проводять в рублях і в готівковій формі.
4.2. Якщо в ході виконання Договору буде виявлена необхідність поставки додаткових будівельних незалежних від «Виконавця» обставинам, вартість і терміни поставки і оплати будуть переглянуті і оформлені додатковою угодою до Договору, що є його невід'ємною частиною.
5. Права і обов'язки сторін
5.1.Срок поставки фіксується сторонами в момент підписання цього Договору.
5.2. «Виконавець» поставляє «Товар» попередивши «Замовника» за один день, а «Замовник» приймає «Товар» по складеним кошторисом і зобов'язується оплатити його в день поставки за вирахуванням передоплати.
5.3 Можливість під'їзду машини, що поставляє «комплект зрубу» до ділянки гарантується «Замовником». Замовник несе відповідальність за під'їзд до ділянки. Пронос всього обсягу матеріалів від місця вивантаження до місця збірки зрубу більше 15 метрів оплачується окремо від суми договору.
5.3.1 При відсутності проїзду, придатного для великогабаритного транспорту «Замовник» окремо оплачує всі можливі витрати пов'язані з проїздом машини до об'єкту.
5.4 «Виконавець» виробляє комплектацію, навантаження і поставку «Товару», забезпечує розвантаження своїми силами.
5.5. Доставка зрубу з комплектом пиломатеріалів виробляється в зазначений у договорі термін.
5.6. Замовник повинен забезпечити житлом бригаду будівельників або оплатити їх облаштування на час складальних робіт.
5.7. Виконавець зобов'язаний надати послуги з належною якістю, в повному обсязі і в строки, узгоджені з замовником в даному договорі або додатках до нього.
6.1. Всі доповнення і зміни є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу, якщо вони у письмовій формі і підписані обома сторонами.
6.2. За прострочення оплати поставленого матеріалу, оплати складальних робіт з «Замовника» стягується штраф у розмірі 0,1% від суми оплати за кожен день прострочення.
6.3 Сторони звільняються від часткового або повного невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, наприклад: землетрус, пожежа, повінь, урядові постанови, або розпорядження державних органів.
6.4. Сторона яка не може виконати зобов'язання за цим Договором, посилаючись на обставини непереборної сили зобов'язана негайно інформувати іншу сторону про подібні обставини і прийняти всіх зусиль до того, щоб якомога швидше вирішити наслідки невиконання зобов'язань.
6.5. При розірванні договору з ініціативи «Виконавця» з причин, незалежних від Замовника, «Виконавець» зобов'язаний повернути всі раніше взяті у замовника гроші. Виконавець за десять діб зобов'язаний повідомити Замовника про розірвання договору.
6.6. При розірванні договору з ініціативи Замовника з причин, незалежних від Підрядника, оплата проводиться за фактично виконані обсяги робіт. Замовник за десять діб зобов'язаний повідомити Виконавця про розірвання договору. Передоплата не повертається.
6.7. Гарантійний термін нормальної експлуатації результату робіт встановлюється за домовленістю і становить один рік.
6.8.Все суперечки за даним договором вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не дійшли згоди, то відповідно до статті 32 ЦПК РФ Сторони домовилися про розгляд справ в суді, за місцем знаходження позивача.
6.9.Мери відповідальності Сторін, не передбачені в цьому Договорі, застосовуються відповідно до норм цивільного законодавства, чинного на території РФ.
7. Термін дії договору
7.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і втрачає силу після повної оплати поставляються Стройматериалов і виконуваних будівельних робіт і акту приймання виконаних робіт.
7.2.Настоящій договір може бути розірваний за згодою сторін, скоєного в письмовій формі, підписаного обома сторонами.
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Терміни доставки і виконання робіт (орієнтовно) з «» по «» 201 р
Виконавець: Пантин. ___________________