в обличчі. діючого на підставі. іменований надалі «Замовник», з одного боку, і в особі. діючого на підставі. іменований надалі «Підрядник», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «Договір», про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.2. Обсяг, характер і вартість робіт, передбачених в п.1.1 цього договору, визначаються технічним завданням і кошторисом, затвердженої Замовником і узгодженої Підрядником.
2. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1. Термін виконання робіт за даним договором складає робочих днів з моменту укладення цього договору і отримання авансового платежу.
3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
3.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
4.1. Загальна вартість робіт за цим договором визначається на підставі кошторисної вартості робіт по Об'єкту. Вартість робіт склала: рублів, у тому числі ПДВ: рублів. Кошторис цього договору додається і є його невід'ємною частиною.
4.2. Підрядник приступає до виконання робіт після отримання від Замовника авансового платежу в розмірі: рублів, у тому числі ПДВ: рублів. Остаточний розрахунок по об'єкту проводиться Замовником на підставі поданих Підрядником актів приймання виконаних робіт за формами КС-2 і КС-3, складених на підставі кошторисної вартості із застосуванням коефіцієнтів перерахунку СМР, що діють на період здачі-приймання робіт.
5. Приймання і здача РОБІТ
5.1. Здача-приймання виконаних робіт оформляється відповідними актами форм КС-2 і КС-3, підписуються Сторонами і є безперечним документом для грошових розрахунків сторін.
5.2. Упродовж робочих днів після подання Підрядником акту здачі-прийому виконаних робіт (форма КС-2) Замовник зобов'язаний або прийняти належно виконані роботи, або уявити вмотивовану письмову відмову. В останньому випадку Сторонами складається перелік доробок із зазначенням погоджених термінів їх виконання. Замовник підписує акт після усунення всіх зауважень.
6. Зобов'язання сторін
6.1. Замовник зобов'язується:
6.1.1. Забезпечити безперешкодний доступ Підрядника для виконання робіт.
6.1.2. Прийняти виконану Підрядником роботу та оплатити її протягом банківських днів.
6.2. Підрядник зобов'язується:
6.2.1. Своєчасно і якісно, на високому професійному рівні і в суворій відповідності зі СНиП виконати роботи.
6.2.2. Забезпечити дотримання правил і норм пожежної безпеки, виробничої санітарії, безпеки праці та інших заходів, спрямованих на безпеку Об'єкта.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ
7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання цього договору внаслідок настання форс-мажорних обставин, а саме: пожежі, землетруси, повені, інші стихійні лиха, які настали після підписання цього договору.
7.2. У разі зриву терміну виконання робіт, передбаченого в розділі 2 цього договору, на вимогу замовника підрядник сплачує неустойку% за кожен день прострочення від суми виплаченого авансу, але не більше% від вартості договору.
7.3. За затримку оплати більш банківських днів після прийому виконаних робіт Замовником, Замовник виплачує пеню після пред'явлення вимог Підрядником в розмірі% від суми остаточного розрахунку за кожен день прострочення, але не більше% від вартості договору.
7.4. Спори за цим договором повинні бути врегульовані по договоренностісторон і, в разі необхідності в претензійному порядку. Термін відповіді на претензію календарних днів після її отримання. Якщо така домовленість не досягнута, вирішення спорів проводиться в Арбітражному суді за місцем знаходження відповідача.
7.5. Підрядник гарантує усунення за свій рахунок дефектів виконаних будівельно-монтажних і ремонтних робіт, що з'явилися в результаті недостатньо якісно виконаних робіт, протягом років з моменту підписання акта про здачу-приймання виконаних робіт за умови правильної експлуатації.
7.6. Односторонній порядок змін цього договору не допускається. У всьому іншому, не передбаченому договором, Сторони керуються чинним законодавством РФ.
7.7. Цей договір складено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
7.8. При виконанні додаткових робіт, не врахованих в кошторисі, при збільшенні витрат Підрядника на виконувані роботи (підтверджені документально), розрахунки проводяться з урахуванням додаткових угод і додаткових кошторисів, підписаних Сторонами, які є невід'ємною частиною цього договору.
7.9. При зміні своїх реквізитів Сторони зобов'язані сповістити одна одну протягом банківських днів.
7.10. Сторони зобов'язуються не розголошувати умови цього договору та інформацію, отриману в процесі роботи на території замовника.