Зразки по темі: Договір. Будівництво
ДОГОВІР N _____ будівельного підряду (будівництво нежитлового господарського будови з використанням матеріалів Замовника)
1.2. Замовник зобов'язується створити Підряднику наступні умови для виконання робіт: _______________, не пізніше __________ з моменту отримання повідомлення Підрядника про готовність робіт прийняти результат робіт і оплатити виконану Підрядником роботу, зазначену в п. 1.1 цього Договору.
1.3. Робота за цим Договором виконується Підрядником з матеріалів Замовника, Замовник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів, а також за надання матеріалів та устаткування, обтяжених правами третіх осіб.
1.3.1. Для виконання робіт за цим Договором Замовник зобов'язується надати наступні матеріали:
______________________________ в кількості ___________________.
2. ЦІНА РОБОТИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ
2.1. Вартість робіт за цим Договором визначається згідно з кошторисом (Додаток N _____), що є невід'ємною частиною цього Договору.
3. Права та обов'язки сторін
3.1. Підрядник зобов'язується:
3.1.2. Приступити до виконання робіт відповідно до Плану-графіку робіт (Додаток N _____ до цього Договору), але не пізніше __________ з моменту затвердження Замовником Кошториси робіт.
3.1.4. Виконувати етапи робіт в терміни, встановлені Планом-графіком робіт, завершити виконання робіт не пізніше "__" __________ ____ р
3.1.5. За виконання робіт, в тому числі при достроковому виконанні робіт, повідомити про це Замовника по факсу N _____ або електронною поштою __________.
3.1.7. Підрядник зобов'язаний негайно попередити Замовника і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:
- можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;
- інших не залежних від Підрядника обставин, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.
3.1.8. На вимогу Замовника усувати за рахунок Замовника недоліки, за які Підрядник не несе відповідальності.
3.1.9. Не пізніше __________ після закінчення робіт здійснити прибирання будівельного сміття, що залишилося після виконання робіт за даною угодою, з земельної ділянки, зазначеного в п. 1.1 цього Договору.
3.2. Замовник зобов'язується:
3.2.2. Не пізніше __________ з моменту отримання Кошториси робіт затвердити Кошторис шляхом її підписання і направити Підряднику або надати Підряднику заперечення по суті.
3.2.3. Не пізніше __________ з моменту підписання Сторонами цього Договору надати Підряднику сприяння шляхом виконання наступних заходів: _________________________.
3.2.4. Не пізніше _____ після отримання від Підрядника повідомлення про закінчення роботи оглянути і прийняти результат роботи, а при виявленні відступів від Договору, що погіршують результат роботи, або інших недоліків в роботі негайно заявити про це Підряднику.
3.2.5. Оплатити роботу в порядку, зазначеному в розділі 2 цього Договору.
3.2.6. У разі отримання від Підрядника інформації, зазначеної в п. 3.1.7 цього Договору, направити Підряднику вказівки про подальші дії не пізніше __________ з моменту отримання попередження Підрядника.
3.3. Сторони мають право розірвати цей Договір за взаємною згодою або в односторонньому порядку у випадках, передбачених п. 5 ст. 709, п. П. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Цивільного кодексу Російської Федерації, за умови письмового повідомлення контрагента про розірвання не менше ніж за ________ до дати передбачуваного розірвання.
4. ЯКІСТЬ РОБІТ
4.1. Якість робіт, виконуваних за цим Договором, має відповідати вимогам діючих СНіП, технічних регламентів, технічних умов для даного виду робіт.
4.2. Гарантійний термін на Будова встановлюється Підрядником в _______.
5. Обставини непереборної сили
5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін, які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, стихійні лиха.
5.2. Сторона, яка не може виконати свого зобов'язання внаслідок дії непереборної сили, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за договором в термін _______________.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі порушення Підрядником термінів виконання робіт, передбачених Планом-графіком робіт, Замовник має право вимагати від Підрядника сплати неустойки в розмірі _______ руб. за кожен день прострочення.
6.2. У разі порушення Замовником терміну оплати вартості робіт Підрядник має право вимагати від Замовника сплати пені в розмірі, передбаченому чинним законодавством Російської Федерації.
7. Заключні положення
7.1. В іншому, що не врегульовано в цьому Договорі, Сторони керуються положеннями чинного законодавства Російської Федерації.
7.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.
7.3. Цей Договір складений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
Невід'ємними частинами цього Договору є наступні Додатки:
1. Технічне завдання Замовника (Додаток N _____).
2. Кошторис робіт (Додаток N _____).
3. План-графік робіт (Додаток N _____).
8. Звіт підрядника про використання матеріалів Замовника (Додаток N _____).