_____________________, в особі _______________________________________, що діє на підставі _____________, іменоване в подальшому "Замовник", з одного боку і _____________________, в особі ______________________________________, що діє на підставі _____________, іменоване в подальшому "Підрядник", разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору
1.2. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані належним чином роботи в терміни, в порядку та на умовах, обумовлених в цьому договорі.
1.3. Вимоги, що пред'являються до виконуваних робіт, види і обсяг, а також терміни і інші умови визначаються в завданні на виконання робіт.
1.4. Обсяг і вартість матеріалів і робіт, що становлять предмет цього договору, визначається в кошторисі.
1.6. Підрядник виконує роботи із застосуванням своїх покрівельних матеріалів, на своєму обладнанні і своїми інструментами.
1.7. Матеріал, що використовується для виконання покрівельних робіт, і результат робіт повинен відповідати вимогам якості, безпеки життя і здоров'я, іншим вимогам безпеки, сертифікації, що пред'являються до них законодавством Російської Федерації.
2. Термін виконання робіт
2.1. Термін виконання покрівельних робіт Підрядником встановлюється з «___» _________ 20__р. по «___» _________ 20__р.
2.2. Підрядник несе відповідальність за завершення роботи до терміну, визначеного договором.
3. Порядок здачі-приймання виконаних робіт
3.1. Виконані покрівельні роботи за якістю передаються Підрядником і приймаються Замовником по акту здачі-приймання.
3.2. Після закінчення робіт Підрядник інформує про це Замовника із зазначенням дати проведення приймання виконаних покрівельних робіт.
3.3. Акт здачі-приймання підписується Сторонами протягом ________ з дня передачі Підрядником технічної документації Замовнику для перевірки її відповідності виконаних робіт і умов цього договору.
3.4. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта в ньому робиться відмітка про це і акт підписується іншою стороною.
3.5. У разі пред'явлення вмотивованої відмови Замовника від підписання акту здачі-приймання Підрядник зобов'язаний розглянути його і усунути недоліки в наступний термін ____________.
3.6. Якщо після закінчення зазначеного терміну Замовник не надасть підписаного акту здачі-приймання або обґрунтованої претензії за технічною документацією роботи вважаються виконаними.
3.7. Замовник, який знайшов після приймання роботи відступу у ній від договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі приймання, в тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, зобов'язаний сповістити про це Підрядника в розумний строк після їх виявлення.
4. Вартість матеріалів, робіт і порядок оплати
4.1. Оплата виконаних Підрядником робіт проводиться Замовником в розмірі, передбаченому кошторисом.
4.2. Після складання і підписання обома сторонами договору кошторис стає невід'ємною частиною цього договору.
4.3. Перерахування вартості матеріалів проводиться попередньо згідно з кошторисом.
4.4. Підставою для оплати виконаних робіт є акт здачі-приймання.
4.5. Оплата вартості матеріалів та виконаних робіт за цим договором здійснюється в безготівковому порядку платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок Підрядника.
4.6. При зміні розрахункового рахунку Підрядник повідомляє Замовника про нові реквізити розрахункового рахунку протягом _____. У разі несвоєчасного повідомлення всі ризики, пов'язані з перерахуванням Замовником грошових коштів на вказаний при укладенні цього договору рахунок, несе Підрядник.
4.7. Датою оплати вважається дата (дата прийому банком Замовника платіжних документів до виконання, надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника).
5. Права і обов'язки Сторін
5.1. Замовник зобов'язаний:
- надавати Підряднику сприяння у виконанні робіт;
- виявивши при здійсненні контролю та нагляду за виконанням робіт відступи від умов договору, які можуть погіршити якість робіт, або інші їх недоліки, негайно заявити про це Підряднику;
- забезпечити своєчасне приймання виконаних робіт;
- здійснити оплату в порядку і в терміни, передбачені цим договором;
- виконувати інші обов'язки, передбачені цим договором.
5.2. Замовник має право:
- здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих Підрядником матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника;
- вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликані цим додаткові роботи за вартістю не перевищують десяти відсотків зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва і не змінюють характеру передбачених у договорі підряду робіт;
- вимагати своєчасного усунення виявлених недоліків;
- вимагати своєчасного надання належним чином оформленої звітної документації, яка підтверджує виконання обов'язків за цим договором;
- відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків, якщо Підрядчик немає приступає своєчасно до виконання договору або виконує її настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим;
- відмовитися від виконання цього договору в будь-який час до підписання акту здачі-приймання, сплативши Підряднику частину встановленої ціни пропорційно частини наданих послуг, виконаної до отримання повідомлення про відмову Замовника від виконання Договору;
- в разі припинення договору підряду з підстав, передбачених законом або договором, до приймання Замовником результату роботи, виконаної Підрядником, Замовник має право вимагати передачі йому результату незавершеної роботи з компенсацією Підряднику зроблених витрат;
- вимагати оплати штрафних санкцій відповідно до умов цього договору;
- запитувати у Підрядника будь-яку відноситься до предмету договору документацію та інформацію.
5.3. Підрядник зобов'язаний:
5.4. Підрядник має право:
- в разі неможливості надання послуг особисто за згодою Замовника залучити до виконання обумовлених договором робіт третя особа;
- вибирати необхідні матеріали для покрівельних робіт об'єкта Замовника, з метою отримання найкращого результату;
- вимагати перегляду кошторису, якщо з не залежних від нього причин вартість робіт перевищила кошторис не менше ніж на десять відсотків;
- вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених ним у зв'язку з встановленням і усуненням дефектів у технічній документації;
- вимагати забезпечення своєчасної приймання виконаних робіт і підписання акту здачі-приймання або обґрунтованої відмови від його підписання у встановлені терміни;
- вимагати своєчасної оплати виконаних робіт відповідно до підписаного актом здачі-приймання;
- вимагати оплати штрафних санкцій відповідно до умов цього договору;
- відмовитися від виконання цього договору, відшкодувавши Замовнику збитки в повному розмірі.
6. Відповідальність Сторін договору
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
6.2. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використовуваних їм покрівельних матеріалів, а також за виявлені неможливість використання наданих їм матеріалів або обладнання без погіршення якості виконуваних робіт, якщо не доведе, що неможливість використання виникла за обставинами, за які відповідає інша Сторона.
6.3. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за допущені відступи від вимог, передбачених у технічній документації та в обов'язкових для Сторін будівельних нормах і правилах.
6.4. У випадках, коли робота виконана підрядником з відступами від договору, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в договорі використання, Замовник має право за своїм вибором вимагати від Підрядника:
- безоплатного усунення недоліків в розумний строк;
- відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;
- відшкодування своїх витрат на усунення недоліків.
6.5. Якщо відступи у роботі від умов договору або інші недоліки результату роботи у встановлений Замовником розумний строк не були усунуті або є суттєвими і невід'ємними, Замовник має право відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування завданих збитків.
6.6. У разі прострочення виконання Підрядником зобов'язань, передбачених Договором, Замовник має право вимагати сплати неустойки (штрафу, пені) в розмірі _____.
Неустойка (штраф, пені) нараховується за кожний день прострочення виконання зобов'язання, передбаченого договором, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого договором строку виконання зобов'язання.
6.7. Підрядник звільняється від сплати неустойки (штрафу, пені), якщо доведе, що прострочення виконання зазначеного зобов'язання сталася внаслідок непереборної сили або з вини Замовника.
6.8. Підрядник не несе відповідальності за допущені ним без згоди Замовника дрібні відступу від технічної документації, якщо доведе, що вони не вплинули на якість виконаних робіт.
6.9. При невиконанні Замовником обов'язку щодо сприяння у виконанні роботи Підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, або перенесення термінів виконання роботи, або збільшення зазначеної в договорі ціни роботи.
6.10. У разі прострочення виконання Замовником зобов'язання з оплати виконаних робіт Підрядник має право вимагати сплату неустойки (штрафу, пені) в розмірі _____.
Неустойка (штраф, пені) нараховується за кожний день прострочення виконання зобов'язання, передбаченого договором, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого договором строку виконання зобов'язання.
6.11. Замовник звільняється від сплати неустойки (штрафу, пені), якщо доведе, що прострочення виконання зазначеного зобов'язання сталася внаслідок непереборної сили або з вини іншої Сторони.
6.12. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від відшкодування збитків у повному обсязі і виконання зобов'язань за цим договором.
6.13. Сторони не несуть відповідальності за цим договором, якщо порушення умов пов'язано з обставинами непереборної сили, наявність яких має бути підтверджено ____________.
7. Вирішення спорів
7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів.
7.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір передається на розгляд до арбітражного суду ____________________.
7.3. При веденні Сторонами претензійної роботи термін розгляду претензії і надання відповіді на неї становить _____ днів з дати отримання претензії.
8. Прикінцеві умови
8.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом гарантійного терміну. Гарантійний термін ____________.
8.2. Перебіг гарантійного терміну переривається на весь час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.
8.3. Всі зміни і доповнення до цього договору дійсні, за умови, що здійснені вони в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін договору.
8.4. Договір вважається розірваним з моменту підписання Сторонами угоди про розірвання, за умови проведення взаєморозрахунків по виробленої оплаті і виробленим Підрядником витрат.
8.5. Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову правову силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
8.6. У всьому, що не знайшло відображення в договорі, Сторони будуть керуватися чинним законодавством РФ.
9. Реквізити та підписи Сторін
Про розділ «Зразки договорів»
Сайт Договір-Юріст.Ру надає можливість знайти і завантажити безкоштовно бланки або заповнені зразки договорів, заяв, протоколів, рішень і статутів. Документ «Договір підряду на покрівельні роботи (з використанням матеріалу підрядника)» надано для вас в різних форматах: онлайн-версія, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS та ін.
Однак ви повинні пам'ятати, що це всього лише зразок документа «Договір підряду на покрівельні роботи (з використанням матеріалу підрядника)» і потребує юридично грамотному доведенні бланка під потреби фізичної чи юридичної особи. І пам'ятайте: Будь-які ділові відносини повинні бути закріплені договором - ніяких усних домовленостей. Папір і підпис - найкращий доказ ваших намірів.